ДОГОВОР ПОДРЯДА № 17/10-2025/1

Москва, «17» октября 2025

ООО «ГЛАССЭРА» (ИНН 9724229786), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ООО «Дженерал Вотер» (ИНН 6949110470), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор подряда (далее – «Договор») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, предусмотренные Приложением № 1 к Договору (далее – «Спецификация»), и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, по адресу: Тверская область, м.р-н Калининский, с.п. Эммаусское, тер. Промзоны Прибытково №1, зд. 2.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Права и обязанности Подрядчика: Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в Спецификации, с надлежащим качеством, в предусмотренные Сторонами сроки и объёме; при необходимости до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком проектную документацию; по запросу Заказчика предоставлять необходимую информацию о ходе Работ. Подрядчик вправе приостановить выполнение Работ при нарушении Заказчиком обязательств (в т.ч. п. 2.1.4, п. 2.2.1, п. 2.2.7), а также при неблагоприятных погодных условиях, уведомив Заказчика по электронной почте; сроки выполнения Работ переносятся на период приостановки. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности или прочности результата, либо препятствующих завершению в срок. Для выполнения обязательств Подрядчик использует квалифицированный персонал и несёт ответственность за безопасность труда и возможный ущерб третьим лицам.

Права и обязанности Заказчика: Заказчик предоставляет доступ на Объект, обеспечивает готовность к работам, отсутствие помех и иных подрядчиков, мешающих работам; обеспечивает наличие точки электроснабжения (220В) в пределах 50 м либо уведомляет об отсутствии до подписания Договора; рассматривает и согласует проектную документацию в 3‑дневный срок или направляет замечания; принимает результат работ и оплачивает их в порядке и срок, предусмотренные Договором; вправе проверять ход и качество работ без вмешательства, оформляя замечания в паспорте объекта; вправе вносить изменения в проект/объём работ с соответствующей корректировкой стоимости путем допсоглашений и уведомлений ответственным лицам по e‑mail.

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сроки и особые условия выполнения работ согласуются Сторонами в Спецификации. Работы выполняются иждивением Подрядчика — из его материалов, силами и средствами; Подрядчик несёт риск случайной гибели (повреждения) материалов и оборудования. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения работ и вправе привлекать субподрядчиков, оставаясь ответственным перед Заказчиком.

До начала работ Заказчик предоставляет всю необходимую информацию и (когда применимо) согласует с Подрядчиком проектную документацию, не подлежащую изменению после старта. Подрядчик освобождается от ответственности за недостатки, возникшие вследствие неполной/некорректной информации или ошибок при согласовании проекта. Подрядчик вправе не приступать/приостановить работы при неисполнении Заказчиком обязанностей. Заказчик перед началом сообщает данные лиц, проверяющих ход и качество работ; оказывает содействие Подрядчику. Подрядчик не несёт ответственность за просрочку, вызванную действиями/бездействием Заказчика.

Подрядчик предупреждает Заказчика и приостанавливает работы при неблагоприятных последствиях указаний Заказчика либо необходимости дополнительных работ. О завершении работ и готовности к приёмке Подрядчик уведомляет по e‑mail из Раздела «Реквизиты Сторон». В течение 1 рабочего дня со дня сдачи результата Подрядчик передаёт Заказчику относящиеся к результату документы, включая подтверждение соответствия обязательным требованиям, а также иные документы по безопасной эксплуатации.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

Стоимость работ и порядок оплаты согласуются Сторонами в Спецификации. Стоимость включает издержки Подрядчика и вознаграждение и может быть изменена по взаимному согласию при необходимости дополнительных работ. Клиент может оплачивать любым способом (безнал, наличные, карта). При безналичных расчётах обязанность по оплате считается исполненной в момент зачисления средств на счёт Подрядчика.

5. ПРИЁМКА РАБОТ

Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять работы в срок до 5 рабочих дней с даты уведомления о готовности. Окончательная приёмка — на основании Акта сдачи‑приёмки при наличии письменного разрешения представителя технадзора Заказчика, уполномоченного на подписание. В течение 5 рабочих дней Заказчик принимает работы либо направляет мотивированный отказ; при его отсутствии работы считаются принятыми и подлежат оплате. Факт приёмки подтверждается Актом приёмки (Приложение № 2). С момента Акта риск случайной гибели/повреждения результата переходит к Заказчику.

6. КАЧЕСТВО РАБОТ

Заказчик проверяет качество при приёмке. При явных недостатках оформляется акт (Приложение № 3), приёмка — после устранения недостатков Подрядчиком. Заказчик содействует устранению; при препятствиях со стороны Заказчика Подрядчик освобождается от ответственности за просрочку устранения. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на явные недостатки. Гарантийный срок указывается в Спецификации и исчисляется с даты приёмки. Скрытые недостатки в гарантийный срок устраняются Подрядчиком безвозмездно в разумный срок; транспортные расходы Заказчика компенсируются, если иное не согласовано. Подрядчик не отвечает за недостатки, возникшие после сдачи из‑за ненадлежащей эксплуатации; расходы на независимую экспертизу возмещаются Заказчиком при подтверждении такого случая.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Любая информация, связанная с Договором (включая сам Договор, спецификации, приложения и сведения, предоставленные в ходе исполнения), является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением госорганов и подведомственных организаций. Режим конфиденциальности действует весь срок Договора и 3 года после его окончания/расторжения.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность по законодательству РФ. За просрочку оплаты — неустойка 0,5% от неоплаченной стоимости работ за каждый день, но не более 30% от суммы Договора. За просрочку выполнения работ — неустойка 0,5% от общей стоимости за день, но не более 30%. Неустойка уплачивается в 3‑дневный срок с момента требования. Нарушение конфиденциальности влечёт возмещение убытков. Стороны освобождаются от ответственности при форс‑мажоре; необходимо незамедлительное уведомление другой Стороны; при отсутствии уведомления — утрата права ссылаться на форс‑мажор. Форс‑мажор свыше 3 месяцев — Стороны решают вопрос о дальнейшем исполнении или расторжении.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Споры урегулируются переговорами; при невозможности — передаются в арбитражный суд по месту нахождения Подрядчика, с обязательной досудебной претензией (срок рассмотрения — не менее 30 календарных дней).

10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с даты в Преамбуле при условии подписания и действует до полного исполнения обязательств. Изменения — по взаимному согласию в форме допсоглашений. Досрочное расторжение — по взаимному согласию или по требованию одной из Сторон в судебном порядке.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Заказчик (юрлицо), подписывая Договор, выражает согласие на обработку персональных данных по 152‑ФЗ в целях исполнения Договора, в т.ч. для требований бухучёта и ККТ; Подрядчик обеспечивает защиту ПДн. Со дня вступления Договора в силу все предшествующие договорённости теряют силу. Электронные копии документов имеют юридическую силу до предъявления подлинника; подлинник предоставляется в течение 10 рабочих дней с момента направления скан‑копии. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Во всём непредусмотренном Стороны руководствуются законодательством РФ. Неотъемлемые части: Приложение № 1 — Спецификация; Приложение № 2 — форма Акта приёмки; Приложение № 3 — форма Акта о выявленных недостатках.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору подряда от «17» октября 2025
№ 17/10-2025/1

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛАССЭРА» (ИНН 9724229786), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», и ООО «Дженерал Вотер» (ИНН 6949110470), именуемый в дальнейшем «Заказчик», согласовали настоящую Спецификацию к Договору подряда от «17» октября 2025 № 17/10-2025/1.

Примечание (изображения):

Порядок оплаты: По Договору оплата производится в несколько этапов: 1) Аванс — 50% от стоимости договора; 2) Доставка изделий — 25% после доставки готовых конструкций по адресу Работ; 3) Окончание работ — 25% после окончания Работ, подтверждённых Актом приёмки (Приложение № 2). Обязанность по оплате считается исполненной в момент поступления полной цены договора на счёт Подрядчика.

Срок начала Работ — с даты внесения аванса. Срок окончания — не позднее 45 рабочих дней с даты начала. Срок действия Договора — до полного исполнения обязательств. В конечный срок включается период подписания Акта приёмки. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы. Доставка к месту монтажа — силами и за счёт Подрядчика. Заказчик обеспечивает доступ лиц, осуществляющих доставку и монтаж; при неисполнении обязанности Подрядчик освобождается от ответственности за нарушение сроков.

Подрядчик выполняет пусконаладочные работы и настройки оборудования. Подключение к электросети и коммуникациям — силами и под ответственность Заказчика. Работы, связанные с электросетями, не входят в обязанности Подрядчика и выполняются третьими лицами, имеющими допуски. Спецификация составлена в двух экземплярах; вступает в силу одновременно с Договором. Гарантийный срок изделий — 3 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору подряда от «17» октября 2025
№ 17/10-2025/1

ФОРМА АКТА приёмки выполненных работ (результата работ) № 1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛАССЭРА» (ИНН 9724229786), «Подрядчик», и ООО «Дженерал Вотер» (ИНН 6949110470), «Заказчик», составили настоящий Акт о нижеследующем.

В соответствии с Договором от «17» октября 2025 № 17/10-2025/1 и Спецификацией №1 от той же даты Подрядчик выполнил следующие работы:

Качество работ проверено Заказчиком при приёмке. Стороны на момент оформления Акта претензий не имеют. Акт составлен в двух экземплярах и является неотъемлемой частью Договора.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Договору подряда от «17» октября 2025
№ 17/10-2025/1

ФОРМА АКТА о выявленных недостатках

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛАССЭРА» (ИНН 9724229786), «Подрядчик», и ООО «Дженерал Вотер» (ИНН 6949110470), «Заказчик», составили настоящий Акт о нижеследующем.

В соответствии с Договором от « » 20  № /ГД и Спецификацией от « » 20  №  Подрядчик выполнил следующие работы:

В процессе приёмки были выявлены следующие недостатки:

Срок устранения:   (   ) рабочих дней с даты оформления Акта.

Акт составлен в двух экземплярах; является неотъемлемой частью Договора.